务工合同(多篇)范文

(作者:cuf1234时间:2023-06-28 09:55:51)

[寄语]务工合同(多篇)为好范文网的会员投稿推荐,但愿对你的学习工作带来帮助。

务工合同(多篇)

务工合同 篇一

发包方(简称甲方):法定代表人:承包方(简称乙方):法定代表人:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则,甲方将_______________工程中的搬迁承包给乙方。为明确双方权利与义务,在公平合理的基础上,经双方协商,达成以下条款,望共同遵守。

一、合同标的

1、工程概况工程名称:搬迁工程内容:

2、工程范围:

3、工程计价:

二、价格及支付

1、上述合同总价是固定价格(或数量单价),

2、支付:合同款,预付款:_____元,大写:_________。在甲方验收后天内一次性付清尾款(甲方向乙方支付),支付方式:现金交易。如果甲方未按时支付合同款,甲方应向乙方支付违约金,计算方式为:从规定的付款日后第3天起,甲方按合同总款以每日______元(千分之______)向乙方支付违约金。

三、合同工期风险提示:

明确约定好工程期限有利于保障工程进度,是保证工程正常进行的必要条件。另外,承包方如果没有按照约定的时间支付相应的劳务报酬,劳务发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。

另外,在涉及工程工期的诉讼中,由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的,因此对于劳务发包方被支付劳务报酬的时间约定也会有所改变,在履行工程合同中,劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专门制定制度作出书面认定,比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项,以避免将来发生诉讼时无据可查。工期:________年____月____日________年____月____日。

四、工程质量标准及验收风险提示:工程质量未符合标准的归责

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付相应的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

1、质量约定:

2、验收约定:甲方在约定的验收期对乙方劳务工程进行验收,如发现问题,应现场叫乙方工作人员签字确认,否则视为验收合格。

五、保证、索赔和违约金风险提示:明确违约责任

在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

1、乙方应按合同约定的开工日期开工,推迟一天开工,违约金为:________元;

2、乙方应按合同约定的竣工日期完成项目工期,推迟一天违约金为:______元;

3、乙方在服务期间应保证甲方物品安全,不得损坏甲方物品,甲方应对贵重物品进行投保;因乙方服务责任因素导致甲方物品损坏,由乙方进行赔偿。

六、争议解决承包人和分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方达成仲裁协议,向_______仲裁委员会申请仲裁;

七、本协议一式____份,双方各持_____份。自签定日起生效。本合同由以下双方签署,以资证明。甲方:法定代表人:________年____月____日乙方:法定代表人:________年____月____日

务工合同 篇二

发包人(全称): (以下简称甲方)

承包人(全称): (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建筑工程劳务合作事项协商一致,订立以下合同。

(一)工程名称:大庆市油田职工大学工程 (二)承包范围:基础、主体工程及二次结构(砌体、砼工程)。

1、基础部份包括基槽清土、现浇垫层、基础梁、回填土并夯实、地沟等正负零以下全部基础项目。

2、主体工程包括支模、钢筋绑扎、搭架子、屋面工程、室外散水、内外墙抹灰(机械、周转材料)、外墙苯板、外墙涂料、一层以下外墙面砖粘贴。

3、二次装修部分地板砖、内墙砖、吊顶、楼梯大理石、卫生间隔断、内墙涂料、楼梯扶手、厨房隔断、灯具。

(三)合同工期:开工日期20xx年 月日;交工日期 年月 日。

(四)合同价款:

1、按建筑面积基础、主体每平方米元计算,(建筑面积按《黑龙江省建设工程预算定额》计算建筑面积)。

2、二次装修按建筑面积每平方米(建筑面积按《黑龙江省建设工程预算定额》计算建筑面积)。

(五)合同价款的支付:

1、工程开工后,乙方人员进场开始施工之日起,甲方应返还乙方所交保证金额的全部价款。工程施工每到一个节点,经现场施工人员验收合格后根据大合同付给乙方完成工程量的80%人工费,其余工程款待主体结构验收合格后付全部余款。

2、装修工程付款方式按每月的形象进度付工程量的80%人工费。

3、工程完工后,经验收合格付清全部工程总价款的97%。剩余3%的保修款于工程结束后两年全部付清。

(六)甲方责任:

1、统筹安排、协调解决乙方独立使用的生产、生活临时设施、工程用水、用电及施工场地;

2、按时提供施工图纸贰套,及时供应材料、设备,及时提供施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;

3、甲方应对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求 https://www.shubaoc.com/ 、安全及文明施工等交底;

4、甲方负责提供三通一平,水、电达到施工要求,机械开槽、回填。生活区临时搭设板房、灶台、床、接通水电并提供相应的施工管理人员(项目经理、图纸、技术负责人、材料员、安全员、保管员)。

5、甲方应保证施工过程中的材料供应及人工费按时拨付,保证乙方有效、快速的完成施工进度。如因甲方不能有效、快速的提供材料及人工费拨付,乙方有权停止施工,造成的一切后果由甲方承担。

(七)乙方责任:

1、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求,每月25日前提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施;

2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准:科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理, 严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;凡上级部门到现场检查,服从甲方统一指挥,清理好各自范围内的文明施工,如不及时配合,甲方另指定他人清理,费用从结算扣除;承担由于自

身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

3、乙方在完成每一施工部位,必须自检,自检合格后方可上报甲方验收,乙方未自检的部位,甲方有权拒绝复检。

4、按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌, 搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;

5、做好施工场地周围建筑物和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

6、妥善保管、合理使用甲方提供给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;

7、所有机械操作人员(包括后台上料人员)由乙方负责。(泵车由甲方人员操作)

8、乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令;

9、砂浆、砼试块的制作、保养由乙方负责,并协助做好工程技术资料工作。

10、乙方自备小型用具,领用甲方的机具,完工后必须如数退还,交不齐扣款。

11、乙方原因造成的上级有关部门单位的经济处罚,由乙方承担。

12、乙方必须配备施工员、质检员、安全员等管理人员。

13、乙方所有施工人员必须服从甲方统一管理,遵纪守法,不得酒后上岗,不得出现打架、斗殴等现象,如出现此种现象视情节轻重,一次罚款500-20xx元,并将当事人开除,造成人员伤害所发生的一切费用由乙方承担;

(八)安全施工检查

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。

2、事故处理

2.1乙方没有按照甲方要求的安全规范标准进行施工的人员,发生重大伤亡及其他安全事故,由乙方负责,甲方配合处理,事故费用由乙方承担,甲方不承担费用。如因甲方原因造成安全事故对乙方产生的经济赔偿及损失则由甲方负责,乙方不承担责任。

2.2乙方和甲方对事故责任有争议时,应按相关规定处理。

(九)工程质量:符合设计要求及国家现行施工验收规范质量检验标准及图纸为双方约定质量标准的依据。

(十)工期要求:乙方必须按合同工期如期交工。如因其它不可抗力造成工程延期,乙方不负责。

(十一)乙方向甲方交保证金60万元,工程开工施工人员进入施工现场后将保证金全部退还乙方。

(十二)文明施工

乙方应严格执行黑龙江省文明施工,现场管理暂行规定,加强科学管理,坚持文明施工。对本工程的文明施工标准,按甲方大合同要求。

(十三)合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成,可向有关部门申请解决,或向当地人民法院起诉。

(十四)补充条款:

1、乙方在施工中如达不到协议约定的质量、安全、文明施工要求,甲方将根据甲方与建设单位大合同中规定处罚条例对乙方进行处罚;

2、乙方必须遵纪守法,无盗窃行为。

3、乙方在组织施工过程中,由于自身原因造成的施工质量、安全、文明施工,达不到标准要求或材料严重浪费,甲方有权中途对乙方进行清退,中途退场,按结算额的50%进行结算,甲方不承担任何责任。 本协议书一式两份,甲、乙双方各执壹份,经双方签字后生效,工程结束,款付清协议失效。

甲方: 乙方:

务工合同 篇三

甲方(发包方):

乙方(承包方):

甲方将 工程,发包给乙方施工,为了明确双方责任,保证施工顺利进行,经双方充分协商,按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定,双方达成一致意见,特签订本合同,双方共同遵守执行。

第1条 工程名称:

第2条 工程地点:

第3条 工程内容: 承包方式

1、工程内容:不定楼号、不定工程量。

2、承包方式: 包工、包质、保安全。

第4条 工程造价及结算方式

1、工程量按实际面积计算,门窗洞口空方不计入。

第五条 工程质量保证

1、甲方对工程质量的要求,在保质期内底层粉刷石膏密实不空鼓,腻子不脱皮。

2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定,达到本款要求。

3、双方对工程质量有争议,提请建筑工程质量监督部门仲裁。

第六条 工程款支付

1、甲方按月向乙方支付工程进度款,款额按当月经监理、甲方验收合格后完成的工程量价值 80%结算,乙方承包范围内工程竣工验收后甲方支付乙方工程款95%,余款 5 %作为工程保证金,保期 1 年,到期无质量问题后甲方一次性无息返还乙方。

2、在保修期间乙方必须做到随叫随到做好保修服务工作,质保期间如果乙方不能及时维修,甲方有权重新雇用他人维修,所有发生的费用甲方从乙方的质量保证金中扣除支付维修费用。

第八条 甲方、乙方责任范围

一、甲方责任

1、甲方提供工人住宿的位置。

2、按第六条款支付乙方工程款。

3、负责提供与施工相关的资料。

4、负责组织工程的竣工验收。

二、乙方责任

1、严格按甲方确定的施工图及总包要求施工,保证质量,按时完工并交付使用。

2、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。

3、做好文明施工、工完场清工作。

4、在乙方的施工范围内发生的人员及财产意外事故与损失或由于乙方管理不力造成的对不属于乙方人员的伤害责任均由乙方负责。乙方职工的疾病及工伤事故的治疗亦由乙方负责并支付相关费用。

第九条 违约责任及争议解决办法

合同生效后任何一方违反本合同规定,违约方须在对方要求的时间内恢复原状或达到履行本合同的约定的条件,否则承担给对方造成的一切经济损失;任何一方违约导致本合同无法继续履行或无故终止合同,违约方向对方支付(乙方完成工程量的造价) 10% 违约金。

第十条 其他事项

1、本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议具有同等法律效力。

2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字后生效,至工程价款全部结清后自动失效。

第十一条 分项单价

1、1#楼

2、2#楼

甲方(签字): 乙方(签字):

身份证号: 身份证号:

年 月 日 年 月 日建设工程劳务分包合同样本建设工程施工合同建设工程征用土地合同

你也可以在好范文网搜索更多本站小编为你整理的其他务工合同(多篇)范文。

word该篇务工合同(多篇)范文,全文共有5101个字。好范文网为全国范文类知名网站,下载全文稍作修改便可使用,即刻完成写稿任务。下载全文:
《务工合同(多篇).doc》
务工合同(多篇)下载
下载本文的Word文档
推荐度:
点击下载文档