建设工程合同新版多篇范文

(作者:xiangjun5999时间:2023-08-12 15:20:25)

说明:建设工程合同新版多篇为好范文网的会员投稿推荐,但愿对你的学习工作带来帮助。

建设工程合同新版多篇

建设工程合同 篇一

7.7.1 合同的概念和特征

(1)合同的概念

合同,又称契约、协议,当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同作为一种民事法律行为,是当事人协商一致的产物,是两个以上的意思表示一致的协议。

1、广义——泛指发生一定权利义务关系的协议

2、狭义——专指双方或多方当事人关于设立、变更、终止民事法律关系的协议。 3. 民事法律关系——由三部分组成,权利主体、权利客体、内容。

4、权利主体——指签订及履行合同的双方或多方当事人,又称民事权利义务主体。 5. 权利客体——指权利主体共同指向的对象,包括物、行为和精神产品。 6. 内容——权利主体的权利和义务。 (2)合同的法律特性

①合同是法律地位平等的当事人意思表示一致的协议。 ②合同以设立、变更或终止债权债务关系为目的。

③合同是一种民事法律行为,即以设立、变更、终止民事权利和民事义务为目的具有法律约束力的合法民事行为。

合同的法律约束主要体现在两个方面:不得擅自变更或者解除合同;违反合同应当承担相应的违约责任。

(3)合同的基本原则 1)平等原则 2)自愿原则 3)公平原则 4)诚实信用原则

5)遵守法律法规和公序良俗原则

7.1.2 合同的类型

(1)计划合同与非计划合同 (2)双无合同与单务合同 (3)承诺合同与实践合同 (4)主合同与从合同 (5)有偿合同与无偿合同 (6)要式合同与不要是合同 (7)格式合同与非格式合同

7.1.3 合同的主要内容和形式

(1)合同的内容

1)当事人的名称或姓名和住址

2)标的 3)质量和数量 4)价款或酬金 5)履行期限 6)履行地点和方式 7)违约责任 8)解决争议的方法 (2)合同条款 1)合同的主要条款 2)合同的普通条款 (3)合同的形式

合同的形式,又称合同的方式,是当事人合意的表现形式,是合同内容的外部表现,是合同内容的载体。我国《合同法》规定:“当事人签订的合同有:书面形式、口头形式和其他形式”。

7.1.4 合同的履行、变更、转让和终止

(1)合同的履行 1)履行合同的概念

是指合同当事人双方依据合同条款的规定,实现合同各自享有的权利,并承担各自负有的义务。 2)合同履行的原则 ①全面、适当履行原则。 ②诚实信用的原则。

③公平合理、促进合同履行的原则。 (2)合同的变更 1)合同变更的概念

是指合同依法订立后,在尚未履行或者尚未完全履行时,当事人依法经过协商,对合同的内容进行修订或者调整达成协议。

2)合同变更需要满足的条件: ①原合同已经设生效。 ②原合同未履行或未完全履行。

③当事人需要协商一致,即对变更的内容协商一致。 ④当事人对变更合同的内容约定明确。 ⑤遵守法定程序。 (3)合同的转让 1)合同转让的概念

是指当事人一方将其合同权利、合同义务或者合同权利义务,全部或者部分转让给第三人。 2)合同转让的分类

①合同权利的转让,是指不改变合同权利的内容,由责权人将权利转让给第三人。 ②合同义务的转让,是指债务人经债权人同意,将合同的义务全部或者部分转让给第三人。 ③合同权利和义务的概括转让,权利和义务一并装让又称概括转让,是指合同一方当事人将其权利和义务一并转让给第三人,由第三人全部承担这些权利和义务。

3)合同转让的批准或登记 (4)合同的终止

有下列情况的,合同终止: ①债务已经按照约定履行。 ②合同解除 ③债务相互抵消

④债务人依法将标的物提存

⑤债权人免除债务,指债权人放弃自己的债券。

⑥债权和债务同归于一人,指由于某种事实的发生,使一项合同原本由一方当事人享有的债券,而由另一方当事人负担的债务,同归于一方当事人,使得该当事人既是合同的债权人,又是合同的债务人。

⑦法律规定或者当事人约定终止的其他情形。

任务7.2 建设工程施工合同

7.2.1 建设工程施工合同的概念及特征

一、建设工程施工合同的概念

(1)建设工程施工合同是指发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程施工任务,为明确双方的权利、义务关系而订立的协议,其核心是发包人提供必要的施工条件,并支付价款,承包人完成建筑产品。

(2)建设工程合同是指在工程建设过程中发包人与承包人依法订立的、明确双方权利义务关系的协议。 (3)建设工程合同是指承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。 二、建设工程施工合同的作用

1、施工合同明确了在施工阶段承包人和发包人的权利和义务 2. 施工合同是施工阶段实行监理的依据

3、保护建设工程施工过程中发包人和承包人权益的依据。 三、建设工程合同的特征

1)建设工程合同的标的具有特殊性 2)建设工程合同的当事人具有特定性; 3)建设工程合同具有一定的计划性和程序性; 4)建设工程何荣是要式合同 5)合同履行的长期性

7.2.2 建设工程合同的分类

为了便于更好的认识建设工程合同,建设工程合同还可以按其他方式进行分类。 (1)按照工程建设阶段分类 1)建设工程勘察

是指根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件,编制建设工勘察文件的活动。

2)建设工程设计

对建设工程所需的 技术、经济、资源和环境条件等进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件的活动。

3)建设工程施工合同

对建设工程进行新建、扩建、改建的活动。 (2)按照承发包方式(范围)分类 1)勘察设计或施工总承包合同

将全部勘察、设计或施工的任务分别发包给一个勘察设计单位或者一个施工单位作为总承包人,经发包人同意,总承包人可将勘察、设计或施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。

2)单位工程施工承包合同

将专业性强的单位工程发包给不同的承包人,与承包人分别签订土木工程合同、电气与机械工程承包合同等,这些承包人之间为平行关系。

3)工程项目总承包合同

是指建设单位将包括工程设计、施工、材料和设备采购等一系列工作全部发包给一家承包单位,由其进行实质性设计、施工和采购工作,最后向建设单位交付具有使用功能的工程项目。

(3)合同价格形式 1)单价合同

只指合同当事人约定以工程量清单及综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同,在约定的范围内单价不做调整。

2)总价合同

在约定范围内合同总价不做调整。 3)其他形式合同

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。 (4)按签约方承包关系 1)总包合同

发包人将工程项目建设全过程或其中某个阶段的全部工作,发包给一个承包单位总包,发包人与总承包人签订合同称为总包合同。

建设工程合同 篇二

委托人:__________________(以下简称甲方)

受托人:__________________(以下简称乙方)

为加强内部管理,搞好预算工作,确保预算落实到位,保证预算与标书相统一、相协商,甲方拟将工程的预算工作委托给乙方完成,根据______________文件精神,结合本工程的实际情况,经甲、乙双方协商就有关事项达成以下协议:

一、承包方式

1、按最终预算总造价______%的固定比例计算劳务工资。

2、根据双方协商,按______元计算劳务工资。

二、委托服务内容

1、收集、整理投标文件所包含的所有图纸、设计变更、图纸会审、技术核定单、工程联系函等。

2、熟悉图纸、清单,并写出有关的疑问,参加工程业主或招标代理公司所组织的招标答疑会。

3、合理安排时间,在规定时间内高质量的完成预算工作内容。

4、为投标报价提供行之有效的依据和参考,正确分析投标报价。

三、双方责任:

甲方责任:

1、负责与有关方面的联系和协调。

2、提供乙方完整的设计图纸(蓝图壹套)。

3、为乙方提供办公场地,提供所需软件、硬件设施,即电脑、打印机、软件等。

4、及时按约定支付服务费用。

乙方责任:

1、认真阅读招标文件,与投标办技术标人是密切配合。

2、根据施工图,编制预算书。

3、在规定时间内,写出答疑疑问,按时参加答疑会。

4、认真分析预算价格,结合市场实际,提供准确数据,为分析报价作参考。

5、保守秘密,不得向任何单位和个人泄漏本工程投标信息和报价。

四、质量要求

确保工程量及工程造价计算的准确性,不错算、不漏项,按投标时间或甲方要求准时完成。

五、付款方式

本合同按现金或现金支票的方式付款,所有款项必须由本公司的责任人亲自领取。

1、合同签定后预付______元整。

2、开标前一天,将剩余部分付清。

六、违约责任

1、乙方如未能履行完毕本合同项下的义务,甲方有权要求乙方赔偿损失,并要求支付违约金______元。

2、由于乙方的原因导致漏算、错算,给甲方的利益造成重大损失者,甲方有权立即终止合同,且由乙方承担预算费用的______%。

3、甲方如未按合同内容履行自己的职责,乙方有权保留自己的预算成果文件。

七、争议解决

发生争议时,甲、乙双方均应本着友好协商原则予以解决,如协商不成,甲方乙方同时向长沙仲裁委员会提出仲裁。

八、合同生效和终止

本合同双方签字后生效,完成合同项下的所有权利、义务后,投标时间截止后失效。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方代表(签字):__________________乙方代表(签字):__________________

________________年______月_______日_______________年______月_______日

建设工程合同 篇三

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)装修公司

依照《民法典》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:

一、工程概况及承包方式

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程承包方式:包工包料

4、工程概况:建筑面积平方米。

二、工程装修内容

综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程

三、工程造价

工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;工程造价为:xx元。(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准)

四、工程期限

1、工程开工日期:________年____月____日

2、工程竣工日期:________年____月____日

五、质量要求

按国家建设部行业标准G7391《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为________年,终身维修。

六、付款方式

1、合同签定后,甲方即付给乙方工程款总造价的

2、工程进展一半时,甲方即付给乙方工程款总造价的

3、工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方工程款总造价的

4、乙方剩余工程款作为质保金xx内付清。

七、双方责任

1、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

2、乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

八、其它事宜

经甲乙双方商定做出如下协议:

1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。

2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以现场签证形式由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。)

3、工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。

4、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

5、其它未尽事宜由双方协商解决。

6、合同一式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。

甲方单位名称:

乙方单位名称

法人代表:

法人代表:

委托代理人:

委托代理人:

xx年xx月xx日

xx年xx月xx日

建设工程合同 篇四

工程承包人(施工总承包人):(甲方)

劳务分包人:(乙方)

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等公平和诚实信用的原则,经双方就劳务分包事项达成一致,订立本合同。

1、劳务分包工作对象及提供劳务内容

工程名称:

工程地点:

分包范围:

建筑面积:

2、分包工作限期:年月年日

3、工程质量,本工程质量按《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量评定标准》和图纸设计要求,建筑单位要求的施工标准必须达到中级装饰等级。

4、承包方式:承包范围及承包单价

a)承包方式:清包人工费

b)承包范围:所有室内外墙抹灰、外墙保温、闷顶和天沟立面保温及抹灰、楼梯抹灰及大理石铺粘、室内地面、屋面瓦、防水上保护层、烟囱抹灰及女儿墙抹灰(不包括天棚抹灰)。

c)本工程单价为/m2(按工程实际建筑面积计算)。

5、标准范围

除工程合同外另有约定:

a) 如本工程图纸设计变更,甲乙双方另行商议。

b)如因甲方材料供给及工费不到位造成的工期延误及乙方人工浪费由甲方负责承担。

C)如因乙方造成的工期延误由乙方负责承担

6、文明施工及安全责任

劳务分包人按工程总承包人要求做好文明施工及安全措施如发生安全事故由责任方负责。

7、工具使用与材料管理

劳务分包人自带小型工具,其它大型工具及铝合金靠尺和消耗品由工程总承包方提供,现场使用材料由甲方提供,乙方不得浪费材料,应作到工完场清,如乙方造成的材料浪费由乙方负责赔偿责任。

8、工期及付款方式

本工程由开工到每栋楼内外墙抹灰完毕,甲方应付给以完成工作量的70%工程款,苯板粘完及屋面瓦施工完毕,在付以完工程量的80%,其它项目完工及工人退场后应付剩余工程款的95%,余款等工程竣工验收后一次性付清。

9、其他

施工期间如遇到人力不可抗拒的自然灾害,工期相应顺延。

10、本合同一式三份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建设工程合同 篇五

发包方(甲方):

承包方(乙方):

甲方在恩施市火站小区新建私人住宅一幢,每层面积240㎡,建筑面积约为1200㎡,工程造价约为49.8万元,该工程取包工不包料的形式承包给乙方施工,经双方共同协商,达成以下条款。

一、工程概况

1、名称:私人住宅楼

2、地点:恩施火车站还建小区

3、结构:框架结构,建筑面积约为1200㎡。

4、承包方式:包工不包料。

二、承包范围

主体工程:

1、1至5层做四周墙体,室内墙面水泥砂浆抹面后搓光,保证能直接做仿瓷等涂料,地面水泥砂浆打搓,室外正面贴墙面砖,后面水泥砂浆抹光。

2、地面工程,室外做散水坡、台阶。

3、施工范围内的建筑垃圾清除并上车。

4、乙方自备机械设备,模板钉子、铁丝、跳板,外围脚手架甲方负责。

5、层顶坡屋面按照设计图纸设工。

三、承包单价

1、1至5层按建筑面积每平方米115元包干,做坡屋面,坡面按1.5层计算,4至5层按照居家施工每平方米145元包工。

四、施工工期

从20xx年3月1日开工至20xx年7月31日竣工,工期为150天,乙方不得延误工期,若因甲方材料原因造成停工,或天气影响工期顺延。

五、施工安全

1、安全设施(安全帽、安全带)等安全用品,由乙方负责,凡因施工原因造成安全事故,经济损失由乙方承担。

2、乙方必须做好安全施工管理,禁止工人酒后施工,穿拖鞋施工,施工人员必须带安全帽,在外墙施工和开吊机的施工人员必须系安全绳,若发现操作人员违规,由甲方责令乙方清退该工作人员。

3、施工期间安全第一,工程保险由甲方购买,甲方有权监督施工安全。

六、施工质量

1、乙方必须保证质量,严格按照图纸施工,如经检验有质量问题,乙方负责赔偿和返工,所有工时,材料均由乙方负责,如有变更,甲乙双方协商后施工。

七、付款方式

乙方每倒一层现绕板后,甲方支付给乙方2万元,余下的在房屋验收合格后,甲方一次付清。

八、其它约定

1、甲方负责施工中的用水用电,做好施工现场及周围协调工作,对需要变更的项目提前两天通知乙方,否则因返工造成的损失由甲方承担。

2、乙方在施工期间必须保证施工现场的材料堆放整齐,不得浪费材料,管理好施工人员不得带走工地上的任何材料,若发现类似情况,由甲方进行经济处罚,视情节发现一次处罚200元至500元。

3、因乙方造成返工,返工材料和损失由乙方负责赔偿,甲方不承担任何责任。

4、其它未尽事宜,甲乙双方协商解决。

九、违约责任

为确保工程顺利完成,甲方双方应相互尊重,互相理解,现发问题及时纠正,若有违约,违约方必须向守约方支付违约金1万元。

十、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建设工程施工合同 篇六

发包人: (以下简称甲方)

承包人: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律,行政法规,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就新农村建设项目商住楼工程,在双方于20xx年 月 日 签订的编号为 的《施工合同》中的专用条款之第47条“补充条款”部分签订本工程施工合同补充协议。

工程概况

工程名称:新农村建设项目商业、住宅工程

工程地址:

建筑面积:

结构类型:框架结构 、地上6+1层

设计单位:

工程内容及承包范围

乙方负责对本工程土建部分进行施工总承包,承包范围为:

1.1土建工程:基础工程、主体工程、屋面工程、防水工程、初级装饰工程。

1.2安装工程:室内暖通工程、室内给排水工程、室内照明工程、防雷接地工程、电话电视网络配管及箱体预留管、消防工程的预埋预留工程、智能化工程预留预埋工程、供配电预留预埋工程、太阳能热水器预留预埋工程。

包括乙方承包范围内的因设计变更而引起的增减工程。

3.桃花村新农村建设项目一期工程划分为三个标段,每个标段约25000平方米,由四个以上单体工程组成。

合同工期(本协议中所列日期均为日历天数计)开、竣工日期

1.1总工期为 天,自 年 月 日开工至 年 月 日竣工

开工日期:以开工报告日期为准。

工期违约责任

3.1 如因乙方原因延误二层顶板工期(房屋销售起始工期),甲方按1500元/天对乙方进行罚款;若乙方提前工期,甲方按1500元/天给予乙方奖励,累计奖罚金额不超过5万元。

3.2 若总工期延误,甲方按3000元/天对乙方进行罚款;若乙方提前工期,甲方按3000元/天给予乙方奖励,但奖罚累计不超过10万元。

如有奖励或罚款金额在工程决算时办理。

工期不顺延情况:

各种自然因素(如下雨、大风、高低温天气等);

停水、停电、节假日及地方性政策调整等因素对工期的影响(若一周内停电、停水累计超过8小时,工期予以顺延);

因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更以及擅自变更设计而发生的费用和由此导致甲方的损失,均由乙方承担,工期不予顺延。

你也可以在好范文网搜索更多本站小编为你整理的其他建设工程合同新版多篇范文。

word该篇建设工程合同新版多篇范文,全文共有7890个字。好范文网为全国范文类知名网站,下载全文稍作修改便可使用,即刻完成写稿任务。下载全文:
《建设工程合同新版多篇.doc》
建设工程合同新版多篇下载
下载本文的Word文档
推荐度:
点击下载文档